驗收合同
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的用途越來越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編幫大家整理的驗收合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
驗收合同1
甲方:__________公司(以下簡稱為甲方)
法人代表:__________
住所:__________
乙方:__________表后線總包(以下簡稱為乙方)
法人代表:__________
住所:__________
甲方系該工程的承包人,乙方系本協(xié)議第一條項下的發(fā)包方。本工程經(jīng)過乙方及其施工隊的施工后,目前已完工,雙方擬就該工程進行驗收交接,現(xiàn)甲、乙雙方就本工程的驗收情況事宜達成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、本工程的概況
1、工程名稱:高低壓配電設備及安裝工程(以下簡稱'該工程')
2、工程位置:__________
3、施工期:本工程于______年______月______日進場施工,于______年______月______日完工,已組織驗收。
4、竣工情況:__________已竣工。
二、工程驗收情況
1、工程驗收日期:本工程經(jīng)甲、乙雙方共同在場,并于______年______月______日在工程所在地進行現(xiàn)場驗收。
2、工程驗收情況:因乙方在白鷺灣1號公用配電房低壓表后線標識治療第一次提交出現(xiàn)問題,錯漏百出,甲方隨后將問題反饋給乙方處理,經(jīng)過乙方重新核對后甲方提交的材料與現(xiàn)場財會十分混亂,甲方經(jīng)過再三確認修改,驗收合格后將資料提交到楊和供電所。
三、本協(xié)議簽署后,乙方認可該工程并經(jīng)乙方驗收合格的,由乙方向甲方支付應付工程款。甲方保證收到本工程的承包款后,按時足額向實際施工人發(fā)放工資福利。
四、本工程經(jīng)乙方驗收合格后,甲方向乙方提供為期________年的.質保期。在質保期內發(fā)現(xiàn)工程問題的,甲方須及時組織工人進行必要的返工、加強、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出現(xiàn)質量問題,甲方概不承擔,由乙方自行承擔。
五、甲方提交材料至供電所,供電所建檔后,所產生的電費問題由乙方負責,與甲方不承擔任何責任。
六、違約條款
1、甲方違反本協(xié)議約定的,應向乙方承擔本工程總承包款10%的違約金。
2、乙方違反本協(xié)議約定的,應向甲方承擔本工程總承包款10%的違約金。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方有權向甲方所在地人民法院提供民事訴訟。
八、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋x后即發(fā)生法律效力,各方均應依約適當履行。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):__________
乙方(簽字):__________
簽署時間:__________
簽署地點:__________
驗收合同2
甲方:___________
乙方:___________
簽訂地點:____________
(以下簡稱甲方)與_(以下簡稱乙方)經(jīng)過雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、合同主要內容和要求
1.合同內容:甲方委托乙方承擔 的竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》的編制和驗收工作,協(xié)助甲方開展驗收工作,具體包括:
1.1乙方接受甲方委托,按照國家環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范的要求,負責編制上述項目的工作方案并組織進行項目竣工環(huán)境保護驗收調查工作,編制完成《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》(電磁、水氣、生態(tài)和噪聲、固體廢物處理兩部分)。
1.2乙方代理甲方負責驗收評審會務工作。
2.合同要求:
2.1 乙方提供的竣工環(huán)境保護監(jiān)測驗收的技術成果必須符合國家、地方和行業(yè)有關法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及有關技術標準;
2.2乙方向甲方提供的《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》需滿足行業(yè)審批要求,對編制的報告(表)結論、真實性、準確性和完整性負責。
2.3乙方對驗收會提出的問題負責解釋,按照驗收會上提出整改意見對原技術成果進行修改、完善,直至通過環(huán)境保護驗收。
2.4技術咨詢服務的方式:委托有償服務。
二、合同履行期限、地點、方式及成果份數(shù)
1. 履行期限:投運前,乙方應主動(甲方配合)收集委托驗收項目的技術資料。工程全部投運后,乙方應在30個工作日內完成該工程的的竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》的編制工作。由于甲方原因,導致乙方不能按時完成,工作時間相應順延。
2. 履行地點:
3. 履行方式及成果份數(shù):乙方應按甲方的計劃、進度要求完成本工程竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》的編制工作,提交成果報告(表)份數(shù)8份。
三、雙方職責
1. 甲方職責
1.1配合乙方收集項目相關的技術資料。
1.2配合、協(xié)調處理乙方工作中需甲方解決的問題。
1.3按合同規(guī)定,按時向乙方撥付合同款。
2. 乙方職責
2.1按照國家及行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、技術標準,根據(jù)甲方要求,開展竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》的編制,在約定時間內提交成果報告(表)。協(xié)助甲方組織驗收工作。
2.2委托有相應資質的.環(huán)保監(jiān)測機構完成驗收所需的環(huán)境監(jiān)測工作并提供監(jiān)測報告,承擔相應費用。
2.3協(xié)助甲方組織驗收工作,代理甲方上報技術成果及驗收評審會務工作,負責評審、驗收專家咨詢費及會務費。對驗收會提出的問題負責解釋,按照驗收會上提出整改意見對原技術成果進行修改、完善,直至通過環(huán)境保護驗收。項目投產后3個月內應通過環(huán)境保護驗收。
驗收批復文件應在項目投產后3個月內取得。
四、技術情報和資料保密
本合同涉及的技術成果歸雙方共同所有,雙方均有保密義務,遵守國家有關技術情報和保密法規(guī)和條例,未經(jīng)對方允許,任何一方不得自行轉讓,泄露各自相關的技術成果和文件資料。
五、驗收標準
乙方完成的竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》需滿足甲方及環(huán)境保護行政主管部門的技術驗收要求。
六、合同金額、付款方式和時間
1.甲方委托乙方承擔竣工環(huán)境保護驗收調查及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》的編制和協(xié)助驗收工作,技術服務費總計人民幣 (小寫:_________ 元)。該費用包括所列工程竣工環(huán)境保護驗收調查工作及《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》編制費、現(xiàn)場勘察費、評審驗收專家咨詢費及會務費,由乙方包干使用。
2.付款方式:銀行轉帳。
2.1 合同簽訂后,乙方完成《建設項目竣工環(huán)境保護驗收調查報告書(表)》編制并提交至甲方后10個工作日內,將合同全額有效的增值稅專用發(fā)票交到甲方財務部,甲方在收到乙方發(fā)票后向乙方支付合同總額的50%,計人民幣 (小寫:元),由于乙方原因造成甲方付款的延誤,由乙方承擔責任。開票資料如下:
2.2乙方在取得竣工環(huán)境保護驗收意見后,甲方在7個工作日內向乙方支付合同總額的50%,計人民幣 (小寫:____________元)。
七、違約金或損失賠償額的計算方法
違約方按照違約造成的實際后果進行賠償。因不可抗力導致合同不能正常履行,乙方不承擔責任。
八、爭議解決辦法
在合同履行過程中,甲乙雙方如發(fā)生分歧,應本著互相諒解、平等互利的原則通過友好協(xié)商解決。如未能協(xié)商達成一致,向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他(含上述條款未盡事宜)
1.本合同條款未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,至雙方履行完本合同的義務責任時終止。
3. 本合同一式陸份,其中正本一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份;副本一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
(本頁無正文)
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):____________
企業(yè)負責人人(簽字):__ 法定代表人(簽字):____________
委托代理人(簽字):___ 委托代理人(簽字):____________
地 址:___________ 地 址:____________
開戶銀行:________ 開戶銀行:____________
帳 號:___________ 帳 號:____________
郵政編碼:________ 郵政編碼:____________
聯(lián)系電話:_________ 聯(lián)系電話:_________
傳 真:___________ 傳 真:____________
簽字時間:__年______月______日 簽字時間:__年______月______日
驗收合同3
廉江市環(huán)保局:
我單位擬于×××××(地點)建設××項目(項目名稱)。該項目的建設內容為:××××(項目主要建設內容):
項目環(huán)境影響評價文件的批復時間,現(xiàn)主體工程、污染防治設施建設的完成情況;房地產項目應說明公建配套設施的建設完成情況;
項目是否按批準的環(huán)境影響評價文件、設計文件和批復意見的要求建成或落實;
需分步驗收的項目,應說明本次擬驗收的內容,需暫緩驗收的配套設施的'建設情況,暫緩驗收的理由、計劃等;已完成分步環(huán)保驗收的內容及其批文號;
污染物排放是否符合環(huán)境影響評價文件、設計文件和批復意見中提出的標準及核定的污染物排放總量控制指標的要求。
各項生態(tài)保護措施是否按環(huán)境影響評價文件的批復要求落實。
現(xiàn)呈報貴局,請予審批。
××××
×××(申請單位或申請人名稱)
年 月 日
申請單位(人)地址:×××× 郵政編碼:×××
聯(lián)系人: ××× 聯(lián)系電話: ×××
驗收合同4
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為了追求互惠互利和共同發(fā)展,甲乙雙方?jīng)Q定合作開發(fā)電動車市場。經(jīng)過充分的協(xié)商,達成以下協(xié)議:乙方將向甲方提供電動車專用蓄電池。
1.技術要求:
1.1外觀:
蓄電池的標志應包括正負極、商標、型號、規(guī)格、制造廠名、編號和出廠日期等信息。同時,這些標志應該清晰可見,固定牢固,并且不易脫落;此外,電池的外觀也需要保持整潔。
1.2型號:
6-dzm-10(12v12ah 10hr)。
1.3外型尺寸及重量:
6-dzm-10:長(152±2).寬(98±2).高(97±2).參考重量(4.25±0.05)。
1.4使用環(huán)境溫度:
膠體蓄電池具備出色的工作溫度范圍,能夠在-20℃至50℃的環(huán)境下穩(wěn)定運行。而普通鉛酸蓄電池也具備可靠的工作溫度范圍,在-10℃至50℃的溫度條件下能夠正常運轉。
1.5放電容量:
蓄電池在充電至滿電后,經(jīng)過1至4小時的靜置時間,在環(huán)境溫度為25±5℃的條件下,按照jb/t10262標準進行放電測試,直到達到10.50V的終止電壓。根據(jù)該標準,每次放電時間應不少于130分鐘,并可以進行3次循環(huán)。
1.6大電流性能:
蓄電池經(jīng)完全充電后,在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1~4h,以3.0i2(a)放電5min,蓄電池端電壓不低于8.4v(以12v系列為例),且導電部分不得熔斷,外觀無異,F(xiàn)象。
1.7安全性能:
蓄電池經(jīng)完全充電后,在溫度為25±10℃環(huán)境中以0.4i2(a)連續(xù)充電5h,然后檢查外觀應無漏液及其它異,F(xiàn)象。
1.8耐震性能:
蓄電池充滿電后,將其垂直固定在一個振動臺上。在環(huán)境溫度保持在25±10℃的條件下,對蓄電池進行垂直振動,振幅為2,頻率為16.7Hz。經(jīng)過1小時的振動后,檢查蓄電池,確認沒有任何液體泄漏或其他異常現(xiàn)象,并且端電壓仍然在正常范圍內。
1.9電池壽命:
按2.一種充電的方法是根據(jù)jb/t10262-標準中6.11的放電要求進行操作,循環(huán)次數(shù)應達到或超過450次,適用于膠體環(huán)保型電池,而普通鉛酸型電池的循環(huán)次數(shù)應達到或超過350次。
1.10端電壓及組合一致性:
配對單只電壓13.0v以上,2節(jié)電壓差不大于0.02v;3節(jié)電壓差不大于0.04v;4節(jié)電壓差不大于0.05v。
1.11過放電容量恢復性能:
“膠體環(huán)保型”電池開始以jb/t10262-標準放電至接近0v之后,短接該電池兩極24h,再重新充滿電。重復上述5次放電、充電、短接后,該電池(組)以jb/t10262-標準放電至單節(jié)10.5v時,放出的容量應大于標稱容量的90%(“普通鉛酸型”大于標稱容量的85%)。
2.蓄電池的使用:
2.1蓄電池的充電:
"膠體環(huán)保型"電池(以3節(jié)6-dzm-10電池組為例)的充電過程如下:首先將蓄電池串聯(lián),形成一個額定電壓為36V的電池組。在充電過程中,分為三個階段。第一階段:恒流充電階段,電流保持在1.5~1.8A之間,電壓逐漸上升。第二階段:電壓逐漸上升到44.1V左右并保持恒定,同時電流逐漸下降至400±30mA。第三階段:涓流浮充充電階段,電壓保持在41.5±0.5V,電流逐漸趨近于0mA。此外,也可以采用脈沖方式進行充電。脈沖充電的最大電流不超過2.2A,最高電壓不超過44.5V。
2.2電池擱置一段時間后應及時補足電,嚴禁長期在虧電狀態(tài)下使用。
3.蓄電池的驗收:
3.1驗收內容:
3.1.1外觀:
a外觀無變形及裂紋,外形尺寸及重量應符合1.3條的規(guī)定。
電池產品均配備鮮明且牢固的正負極性、商標、型號、制造廠名、出廠日期、電池編碼等標識。這些標志都清晰可見,確保了產品的來源和使用安全。
蓄電池的整箱包裝應配備經(jīng)過檢驗合格的證明文件,包括使用說明書和售后服務保證書。此外,包裝外部必須標注正確運輸?shù)奶嵝褬酥,以確保安全運輸。
3.1.2性能:
a測量電池的極性,應與正負極性標志相符。
b開箱后,電池組單節(jié)電池的`開路電壓應不小于13.0v
c蓄電池經(jīng)完全充電后,靜置1~4h,在25±5℃環(huán)境溫度以jb/t10262-標準放電至蓄電池組電壓31.5v止,其放電時間不小于130min(允許3次循環(huán))。
3.2檢驗方法:
3.2.13.1.1條采用目測、鋼卷尺和秤。
3.2.23.1.2條采用數(shù)字萬用表和放電儀。
3.2.3在首次供貨及正常供貨后的每半年間隔內,乙方將對1.5、1.7和1.9條款進行試驗,并向甲方提供經(jīng)國家或行業(yè)認可的書面報告。
3.2.4每個批次抽同一包裝箱中的1組3只電池,按1.5;1.10條款檢驗(1.5條允許三個循環(huán)),若達不到上述條款要求則按檢驗規(guī)則加倍抽樣檢測,仍不合格則該批產品退貨。
4.雙方約定:
4.1甲方職責:
4.1.1甲方對乙方所提供的每批產品按上述規(guī)則檢驗,若有不合格項或質量異議,須在收貨之日起10日內書面或傳真提出。
4.1.2甲方在使用過程中,若因電池制造原因需要退還給乙方的情況下,應當主動通知乙方的服務人員前往現(xiàn)場進行逐一檢測。對于不符合退貨要求的電池,乙方有權拒絕接收或將已退還的電池返還給甲方。
4.1.3甲方應要求客戶(經(jīng)銷商)認真填寫好乙方所提供的售后服務保證書上的有關內容,以便乙方掌握電池的有效使用期和建立好客戶檔案。
4.2乙方責任:
4.2.1乙方所提供給甲方的產品之質量必須符合上述技術要求。
4.2.2以3×6-dzm-10電池組為例,甲方電動車最大電流不超過13.0a,正常工作電流在環(huán)境溫度25±2℃、風力1~2級的平坦路面上,以70~75公斤的負載不大于7a;乙方產品使用天數(shù)與續(xù)行里程的關系使用天數(shù)(12月計)90天180天270天360天
放電時間110min 105 min 95 min 72 min
參考續(xù)行里程35~55 km 30~50 km 20~40 km 15~35 km
使用天數(shù)(15月計)90天180天270天360天450天
放電時間120 min 110 min 105 min 95 min 72 min
參考續(xù)行里程40~60 km 35~55 km 30~50km 20~40km 15~35km
注:在環(huán)境溫度25±5℃、車輛和道路狀況正常的條件下,進行參考里程測試。該測試限定最高車速為20km/h,并且載重負荷不得超過75kg。參考里程還會受到電機效率、控制器控制參數(shù)以及其他整車配置的影響。
4.2.3乙方產品在正常使用情況下質保期如下:
。1)普通鉛酸型和代膠體環(huán)保型電池出廠后15個月內,或使用12個月內有效。
。2)代膠體環(huán)保型電池出廠后18個月內,或使用15個月內有效。只要以上兩個條件中的任何一條滿足,即表示超過質保期。如果在質保期內發(fā)生以下問題:①短路;②斷路;③反極;④大面積脫粉,并經(jīng)甲、乙雙方確認后,電池容量不達到標稱容量的60%,乙方將負責修理或更換電池。否則,不享受質保服務。(其他規(guī)格型號的電池質保期將根據(jù)雙方另行約定)。
4.2.4根據(jù)甲方上月退還的電池數(shù)量,乙方每月將向甲方返還相同規(guī)格型號的電池。經(jīng)雙方確認,這些退回的電池均為乙方責任范圍內的數(shù)量。
甲方在電池出廠后的8個月內,若發(fā)現(xiàn)電池容量明顯下降至額定容量80%以下(包括但不限于漏酸、短路等故障),乙方將負責更換全新電池,并重新計算質保期。
技術質量驗收協(xié)議
如果電池在出廠后8個月以外但仍在質保期內發(fā)生容量明顯下降至額定容量60%以下(或漏酸、短路等故障),乙方將負責更換維護電池,所更換的電池標稱容量應在80%以上。原使用電池的三包期從其出廠日期起累計續(xù)保。
4.2.5乙方負責回收甲方過質保期的“華富”廢舊電池,回收方法和價格另訂。
4.2.6中國國內電動車的生產商負責向買家提供由中國人民保險公司承擔的產品信譽和產品責任保險。
4.3本協(xié)議為雙方供貨合同的附件,具有同等效力,履行地為佳郵,解釋權由乙方保留。
5.其它約定:
甲方:乙方:
代表:代表:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:__年__月__日
日期:__年__月__日
驗收合同5
甲方:________
乙方:________
一:共同協(xié)議:
1、乙方按甲方的要求,承攬甲方中亨國際手機城監(jiān)控工程的安裝調試,并保證該系統(tǒng)使用性能符合甲方的要求。
2、產品的單位名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量以甲方確認為準
3、乙方不得向甲方提供假、次、偽劣的產品。并按甲方要求的時間到達、完成。相應的功能符合甲方要求。
4、乙方負責為甲方提供優(yōu)良的售后服務。
5、合同期內甲方應積極配合乙方開展安裝調試工作,并積極與乙方溝通,相互理解信任。
6、產品在中亨手機城安裝并調試,雙方簽字后乙方協(xié)助甲方正常使用,雙方簽字2天后,由甲方負責保管,如發(fā)生遺失和人為損壞與乙方無關。
7、嚴密組織,精心施工。施工過程中確保安全。乙方施工人員在施工中的'生產安全由乙方自己負責、
8、施工過程中如有新的建議,雙方另行協(xié)商解決。
9、合同生效后,甲方不得透露設備價格,乙方不得透露甲方所有系統(tǒng)名稱以相應的功能。
10、施工過程中如遇到水泥地面開槽,由乙方負責施工、
11、合同簽定二個禮拜內進場施工,施工工期8個工作日。
12、乙方在施工過程中確保工程質量,在保證質量的同時也要保證工程進度(確保在規(guī)定時間內基本把工程結束,讓甲方盡早使用該系統(tǒng))。
二:付款方式:
1、安裝調試結束一次性付清。
三:維修保養(yǎng):
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為壹年,自工程完工并通過甲方驗收合格之日起計、保修期內,如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障,乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,乙方需適當向甲方收費。
4、甲方要求軟硬件功能的改進,擴容不在保修之列,但乙方應繼續(xù)為客戶提供最優(yōu)惠的服務、免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費、以下情況不屬保修范圍:自行拆卸改換機內任何部分(如:線路,零件)后造成損壞。非乙方指定的專業(yè)技術人員指導安裝而引起的故障、
四:本合同一式兩份,甲已雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
驗收合同6
甲方:_________________________
乙方:_________________________
為明確雙方責任,確保門式起重機的拆、運、維修、安裝、驗收工作順利完成,按照《中華人民共和國民法典》及其它相關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,議定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
第一部分
一、乙方工作范圍
1、甲方在____公司購買的三臺門式起重機型號:——拆、運、維修、安裝(基礎預埋鐵以上部分)、驗收,(不包括除銹、噴涂)。
2、乙方拆、運前應現(xiàn)場了解情況,做出拆、運、吊裝方案,雙方對設備現(xiàn)狀予以確認。乙方須對在拆運中的設備負責。道路運輸過程中如有違章,乙方自行解決一切事宜,不得以任何理由提出讓甲方補貼費用。
3、乙方須對——起重機的跨度改造(跨度改成——)負責,甲方只負責改造所需材料費,其余規(guī)費由乙方負責,免費培訓操作人員、維修人員。在甲方協(xié)助下辦理過戶工作。
4、從____調出設備的原始資料(甲方配合)并提供完整的設備驗收資料。費用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到預付款,起重機拆、運工期為30日。
2、安裝工期,自土建施工驗收合格交付乙方的'次日起50日內安裝調試結束交付甲方試用,驗收期限根據(jù)____特種設備研究院分院約定。(不可抗拒自然災害、甲方未按合同約定付款、停電、工期順延)。
第二部分
一、合同金額
1、本合同總造價:(人民幣) 萬元 ¥:____元。
二、付款條件
1、合同簽訂生效甲方預付乙方合同總金額20%,乙方拆、運至甲方現(xiàn)場,甲10個工作日內支付乙方合同總金額30%,否則乙方有權延期安裝。乙方安裝、調試、交付甲方試用付合同金額30%;否則乙方有權延期驗收。驗收合格取證、結束交付甲方使用10個工作日內,甲方付給乙方15%,否則乙方有權停止甲方使用。余5%作為安裝質保金使用合合格6個月后10個工作日內支付(合同款項付清時乙方開具勞務發(fā)票)
第三部分
一、 甲方權利義務
1、乙方進入甲方場地施工的人員,甲方有現(xiàn)場安全管理、監(jiān)督的權利,施工過程中,因情況緊急或可能存在重大安全隱患情況下,可單方阻止工程施工,待雙方妥善協(xié)商后,安全隱患排除繼續(xù)施工。
2、檢查乙方進場施工人員的勞動合同、相關工種的資格證書、施工方應當投保的保險。
3、乙方安裝調試結束后配合驗收工作。
4、免費提供施工現(xiàn)場的用電及配電裝置、叉車、驗收用吊具。焊接設備。
5.免費提供改造及軌道安裝的氣體、焊接材料、鋼板。
6、按合同約定支付合同款項。
二、 乙方權利義務
1、對本合同施工過程中發(fā)生的設備財產損壞能修復的修復,不能修復賠償。對乙方施工人員人身安全負責,乙方必須投保能涵蓋施工設備、施工現(xiàn)場人員人身安全的保險。
2、在安裝施工前應進行設備檢查,對部件損壞能夠修復的有乙方進行修復,不能修復的經(jīng)甲方確認進行更換人工費用由乙方承擔。充分考慮施工中的確需要更換零部件及材料,本部分價款不包括在合同總價中。乙方負責列出清單及報價單交甲方購買。
3、在吊裝、安裝施工前對甲方購進的零部件及材料進行質量檢驗和確認,確保不會造成設備的功效減損和安全隱患。
4、乙方施工人員憑甲方發(fā)放的進出廠證件進場作業(yè)。
5、乙方必須與進場施工人員簽訂規(guī)范符合勞動法的勞動合同。
第四部分
一、工程驗收標準
1、驗收依據(jù):起重機械安裝改造維修監(jiān)督檢驗規(guī)則(TSGQ7016-20__)
二、售后服務
1、對甲方提出的技術咨詢及技術服務負責。
2、在設備運行過程中出現(xiàn)的質量問題,通過電話或傳真溝通解決如解決不了,乙方在24小時內派員帶所需零部件到甲方公司實地解決,收取費用按市場價。
三、違約責任
1、如乙方在約定時間內不能按期結束交付試用,違約金每遲交一周(一周按7天計算,不足7天按一周,超過7天,不足兩周算兩周)按合同價的0.3%計算,但違約金的最高限額為合同價的20/%。延期兩周以上,甲方可解除合同并采取必要的補救措施。
2、如甲方未按照本合同規(guī)定的時間付款,應以實際欠款額為基數(shù),按銀行同期貸款的利率賠償乙方的利息損失。
第五部分
一、爭議解決
1、甲乙雙方應通過友好協(xié)商,解決在執(zhí)行本合同過程中所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭端,如果協(xié)商仍得不到解決,提交____仲裁委員會裁決。
2、仲裁裁決結果,對雙方均具有約束力。
3、仲裁裁決費由敗訴方承擔。
4、在仲裁期間,除正在進行仲裁的部分外,本合同其他部分應繼續(xù)執(zhí)行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同,應提前通知對方進行協(xié)商,但由此修改所造成的損失與費用,由修改提出方承擔。
2、甲方購買的起重機如因質量問題需改造,甲乙雙方另行協(xié)商,工期則順延。
3、 此合同不盡之處,雙方協(xié)商解決,或簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同一并具有法律效力。
4、本合同由雙方法定代表人或其授權代理人簽訂并加蓋公章后生效。
5、本合同一式肆,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(公章) _________________________
乙方:(公章)_________________________
法定代表人或授權代表人(簽字)_________________________
法定代表人或授權代表人(簽字)_________________________
簽定日期 : _________________________
簽訂日期:_________________________
驗收合同7
編號:________________
甲方:__________________________
乙方:物業(yè)管理有限公司
根據(jù)甲乙雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同書的有關規(guī)定,甲方將xx年xx月日將物業(yè)的`設備設施交與乙方(詳見物業(yè)交接清單),乙方同意接收甲方交來以上設備設施,對于遺留問題,雙方將另行簽署物業(yè)交接備忘錄。
附:(1)物業(yè)交接清單________張。
(2)物業(yè)交接備忘錄一份。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:________________________乙方:________________________
代表簽字:________________________代表簽字:________________________
_______年_______月_______日
工程交接驗收匯總表
序號_______交接驗收表名稱_______移交人_______接收人_______交接日期_______備注_______
物業(yè)交接驗收備忘錄
編號:
根據(jù)物業(yè)交接報告(交接編號),雙方在交接xx小區(qū)的設備或設施中,尚有以下問題沒有交清,特簽訂此備忘錄,甲方同意在xx年xx月xx日之前,將上述問題解決,若到期仍不能解決,乙方有權采取乙方認為應該采取的辦法解決,直至交接工作全部完成。
遺留問題如下:________________________
問題原因:________________________
解決辦法:________________________
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:________________________乙方:________________________
代表簽字:________________________代表簽字:________________________
_______年_______月_______年_______月
附件3:交接驗收的各類表格(由管理處根據(jù)小區(qū)交接驗收的實際情況,在草擬《物業(yè)接管驗收方案》時,在此表格的基礎上進行選擇、修改、補充。
驗收合同8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
工程地址:
第一條 驗收項目
1. 墻、頂面乳膠漆 合格 □ 不合格 □ 備注
2. 臥室石膏線 合格 □ 不合格 □ 備注
3. 客廳吊頂 合格 □ 不合格 □ 備注
4. 進戶門套 合格 □ 不合格 □ 備注
5. 臥室門、門套 合格 □ 不合格 □ 備注
6. 臥室窗套 合格 □ 不合格 □ 備注
7. 陽臺埡口 合格 □ 不合格 □ 備注
8. 進戶門上吊柜 合格 □ 不合格 □ 備注
9. 陽臺電腦桌、書架 合格 □ 不合格 □ 備注
10. 廚衛(wèi)鋁扣板吊頂 合格 □ 不合格 □ 備注
11. 影視墻隔板 合格 □ 不合格 □ 備注
12. 水電 合格 □ 不合格 □ 備注 備注:
第二條 約定事項
1. 乙方須對以上裝修項目承擔質量保修(附質量保修卡),主材保修期為壹年,裝飾裝修保修期為貳年,水、電、防滲漏工程保修期為伍年。
2. 乙方包工包料(不包括甲方自行購買之部分材料)工程,保修期內因質量原因所產生的'材料費、人工費均由乙方承擔。
3. 在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或網(wǎng)絡通知乙方后7日內(節(jié)假日包括在內),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方承擔。
4. 保修范圍: 就裝修工程所涉及全部項目(以上驗收項目)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
5. 本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
______年_ 月 _ 日 設計師(簽字):
工長(簽字):
_______年______月_____日
驗收合同9
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲、乙雙方根據(jù)《合同法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用互利的原則,結合本消防項目具體情況,達成協(xié)約如下:
一、工程概況:
1、驗收辦證名稱:
2、工程辦證地點:
二、工程驗收辦證范圍:
1、《消防工程設計審核合格證》及網(wǎng)上備案申報如隨機抽取應辦理取得《消防工程驗收合格意見書》
2、提供設計圖和消費審核合格圖。
三、承包總價款:
1、合同總價款:貳萬伍仟元(¥)
含(①裝飾平面、天花、隔斷、地面電箱圖紙、及蓋裝房甲級設計資質出圖章。②消防煙感、噴淋、消防栓、手報廣播系統(tǒng)布置圖紙及蓋消防設計甲級資質出圖章。)③消防報建費用。④電器檢測費。⑤辦證費用。
2、假如隨機抽查,抽中甲方需多支付地氈及天花材料檢測費共10000 元。
四、付款方式:
1、合同簽定后,甲方支付乙方工程款總造價50%,即人民幣壹萬貳仟伍佰元正 。
2、取得《消防工程驗收合格證》 或網(wǎng)上備案證號,甲方支付乙方工程款總造價 50%,即人民幣壹萬貳仟伍佰元正。
五、辦證時間:
設計社會意見書為15 個工作日,出齊所有圖紙并加蓋出圖章為5 天,申請辦理驗收現(xiàn)時間為5 天,隨機抽查時間為15 個工作日。
六、違約責任與處理:
如乙方因素,不能辦妥《消防工程驗收合格證》乙方需向甲方付違約金貳萬伍仟元正。
七、其他:
1、今后雙方簽定的.補充協(xié)議書具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、補充協(xié)議與本協(xié)議有抵觸的,應以本協(xié)議書準則。
2、本協(xié)議履行地為本工程所在地。
3、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方: __________________________乙方: ________________________
簽定日期:
驗收合同10
一、技術服務合同的類型有哪些
1、技術開發(fā)合同
是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。包括委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同。技術開發(fā)合同應當采用書面形式。當事人之間就具有產業(yè)應用價值的科技成果實施轉化,可參照技術開發(fā)合同的規(guī)定訂立合同。
2、技術轉讓合同
是指當事人就專利權轉讓、專利申請權轉讓、非專利技術轉讓、專利實施許可及技術引進所訂立的合同。包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同。技術轉讓合同應當采用書面形式。
3、技術咨詢合同
是指當事人一方就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等咨詢服務,另一方支付咨詢報酬的合同。
4、技術服務合同
是指當事人一方以技術知識為另一方解決特定技術問題所訂立的合同。不包括建設工程的勘察、設計、施工合同和承攬合同。
二、技術服務合同的驗收標準
看合同是按何種合同條件簽的,一般按合同的工期、費用、質量、安全,及服務質量來驗收
1、遵守法律、法規(guī),維護公共次序的原則!逗贤ā返7條規(guī)定:當事人訂立、履行合同應當遵守法律、行政法規(guī),尊重社會公德,不多擾亂社會經(jīng)濟次序,損害社會公共利益。這是合同當事人訂立合同所必需履行遵守的基本原則。
2、自愿、平等、公平、誠實信用的原則。自愿、平等、公平、誠實信用的原則是《合同法》總則中確定的民事法律關系準則,這些原則適用于訂立、履行各類合同。
3、有利于科學技術進步,促進科技成果轉化、推廣和應用的原則。有利于科學技術進步,促進科技成果轉化、推廣和應用的`原則上我國法律確定技術合同規(guī)范、設計技術合同機構時的指導思想,也是技術合同的特有原則。
三、技術服務合同糾紛怎么處理
第四十二條當事人將技術合同和其他合同內容或者將不同類型的技術合同內容訂立在一個合同中的,應當根據(jù)當事人爭議的權利義務內容,確定案件的性質和案由。
技術合同名稱與約定的權利義務關系不一致的,應當按照約定的權利義務內容,確定合同的類型和案由。
技術轉讓合同中約定讓與人負責包銷或者回購受讓人實施合同標的技術制造的產品,僅因讓與人不履行或者不能全部履行包銷或者回購義務引起糾紛,不涉及技術問題的,應當按照包銷或者回購條款約定的權利義務內容確定案由。
第四十三條技術合同糾紛案件一般由中級以上人民法院管轄。
各高級人民法院根據(jù)本轄區(qū)的實際情況并報經(jīng)最高人民法院批準,可以指定若干基層人民法院管轄第一審技術合同糾紛案件。
驗收合同11
如何做好先簽訂裝修合同后驗收?裝修公司和消費者在簽訂裝修合同時候,簽訂交工時間表,當中要約定超時的違約責任,提高延期違約金的比例。業(yè)主要封閉裝飾面前驗收隱蔽工程等。
每到春天裝修旺季,由于裝修的業(yè)主太多,裝修公司往往忙不過來,因此最容易出現(xiàn)延長工期、裝修質量打折扣等問題,給業(yè)主帶來煩惱和遺憾。那么,該如何避免這類問題的發(fā)生,以保證裝修質量?對此,相關業(yè)內人士建議,較為有效的辦法是事先簽訂好裝修合同,事后做好驗收工作,從而保障自己的合法權益不受侵害。
第一,正規(guī)裝修公司在與消費者簽訂合同的同時,還會簽訂一份交工時間表,業(yè)主除了要求裝修公司詳細列明工程的.進度外,還要約定超時的違約責任,并將延期違約金的比例提高至每天總款項的1%以上,這樣可以最大限度地保障自身的權益。
第二,合同中會附上一份材料說明單,其中詳細標明了所用材料的品牌、規(guī)格和質量等級,業(yè)主和裝修公司都應根據(jù)該說明單對材料進行驗收,具體驗收的項目包括品牌、規(guī)格、數(shù)量等。如果業(yè)主驗收的材料合格,則驗收人應在驗收單上簽字,反之則應拒絕簽字,并與裝修公司協(xié)商解決。
第三,對于隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內的管線工程和結構工程),業(yè)主必須在裝修工人封閉裝飾面之前進行驗收,其中管線工程包括電器回路、給排水、煤氣管道、空調系統(tǒng)等;結構工程包括用于固定、支撐房屋荷載的內部構造,具體包括水路、電路、防水等。驗收時,業(yè)主、工程監(jiān)理、施工單位負責人都應參與,驗收合格且業(yè)主簽字后,方可進行后續(xù)施工。
第四,裝修公司會在工程竣工驗收后結算尾款,為避免出現(xiàn)增項漏項錯算等情況,業(yè)主驗收時要對裝修過程中出現(xiàn)的增減項目進行測量和核實,并與裝修合同和圖紙仔細核對。驗收時,應著重檢查施工項目是否全部完成、家裝設計是否達到預期效果等。驗收完成后,業(yè)主還應與裝修公司簽訂保修協(xié)議。
驗收合同12
甲方:_________________
乙方:_________________
1、協(xié)議內容:_________________經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達成一致協(xié)議。某某有限公司建設的'調度中心及銅管車間、銅桿車間、倉庫樓四個單體工程,組織驗收資料承包給乙方制作。資料自簽訂協(xié)議起,
2、資料總費用:_________________資料費、試驗費等有關驗收資料的一切費用共計:_________________15.5萬元大寫:_________________壹拾伍萬伍仟元整
3、付款方式:_________________首付資料費伍萬元,資料完成,經(jīng)甲方認證驗收后,余款一次性付清。
4、甲方責任:_________________甲方積極配合乙方完善驗收資料
5、乙方責任:_________________
(1)資料內容達到國家規(guī)定標準,乙方負責甲方資料驗收合格,并協(xié)助甲方辦理完成資料驗收。
(2)乙方保證所提供資料,真實有效,甲方在辦理房產手續(xù)期間,出現(xiàn)的有關資料問題,乙方付全部責任,并退還所有費用,并給予甲方雙倍賠償。
6、在本合同履行過程中發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向東營區(qū)人民法院起訴。天內完成,交付甲方進行資料驗收。
7、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方:_________________委托人:_________________
乙方:_________________委托人:_________________
驗收合同13
項目名稱:____________
委托方(甲方):____________
受托方(乙方):____________
簽訂時間:________年______月
根據(jù)項目的建設需要,甲方( )委托乙方( )對該項目進行水保監(jiān)理驗收工作,甲乙雙方就水保監(jiān)理驗收技術服務達成如下協(xié)議,共同遵守:
第一條設計內容及要求
1.項目名稱:
2.工作內容:
3.服務范圍:
第二條工作進度
1.工作前提條件:甲方正式委托后15個工作日內乙方入場開展水保監(jiān)理工作。
2.工作進度:乙方入場開展水保監(jiān)理工作后,須按技術規(guī)范要求提交監(jiān)理報告。項目建設竣工后,乙方須提交水保驗收報告,并協(xié)助甲方組織竣工水保驗收并通過有關主管部門的驗收。
第三條甲方責任
1.根據(jù)乙方提交清單,向乙方及時提供工作所需的有關文件和基礎資料,并由雙方交接簽收;
2.及時對乙方提供的工作成果進行驗收;
3.按合同規(guī)定及時向乙方支付技術服務費用;
4.配合、協(xié)調處理乙方工作中需甲方解決的問題。
第四條乙方責任
1.按照現(xiàn)行最新的國家相關規(guī)范、標準和技術條件開展水保監(jiān)理工作,并按合同規(guī)定時間和數(shù)量向甲方提供成果,乙方交付的技術成果需滿足通過有關水行政主管部門的驗收要求。
2.根據(jù)監(jiān)理結果向甲方提出整改意見,在甲方整改后完善、提交監(jiān)理總結報告及水保驗收報告。
3.協(xié)助甲方組織竣工水保驗收會,報告質量需滿足通過工程驗收要求。
第五條技術成果驗收
雙方確定,按以下標準和方式對乙方提交的技術咨詢工作成果進行驗收:
1.乙方提交工作成果的形式:按規(guī)范要求向甲方提交監(jiān)理報告,并于工程通過竣工水保驗收后20日內提交最終的水保監(jiān)測總結報告及水保驗收報告紙質版8套、電子版(PDF版本)1份。如甲方在乙方提交上述成果后要求加出報告,則乙方按每本報告300元計取出版費用。
2.工作成果的驗收標準及方法:報告的編制質量通過驗收組評審,項目獲得有關水行政主管部門水保驗收通過。
第六條知識產權及使用
1.在本合同有效期內,甲方利用乙方提供的合同成果所完成的.新的技術成果歸甲方所有。
2.在本合同有效期內,乙方利用甲方提供的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果,歸甲方所有。
第七條違約責任
1.乙方提供的報告質量不合格,乙方應免費給予補充完善使其達到質量合格,符合合同要求。如報告經(jīng)乙方兩次完善后仍不合格的,甲方有權解除合同,要求乙方退回已支付費用,相關損失由乙方承擔。
2.乙方應遵守第六條的約定,如侵犯甲方權益,應支付甲方本合同額的20%作為違約賠償。
3.乙方未按期提交工作成果,每逾期一日,應按合同總額的千分之五承擔逾期違約金,逾期超過10日的,甲方有權解除合同,要求乙方退回已支付費用,相關損失由乙方承擔。
第八條雙方聯(lián)系人
雙方確定,在本合同有效期內,甲方指定以下人員為甲方聯(lián)系人:____________
姓名:____________
乙方指定以下人員為乙方聯(lián)系人:____________
姓名:____________
項目聯(lián)系人承擔以下責任:就本項技術服務過程聯(lián)系、協(xié)調。
一方變更項目聯(lián)系人的,應當及時以書面形式通知另一方,因未及時通知對方并影響本合同履行或造成損失的,應承擔相應責任。
第九條技術服務費及支付方式
1.技術服務費總額:本項目技術服務費總費用(大寫)____元)(含稅)。
2.支付方式:
2.1合同簽訂后7日內甲方向乙方支付合同額的40%,計人民幣(小寫:____元);
2.2風機吊裝全部完成,甲方向乙方支付合同額的40%,計人民幣(小寫:____元);
2.3本項目取得通過水保驗收后7日內,甲方向乙方支付合同額的20%,計人民幣(小寫:____元)。
甲方憑乙方出具的等額有效增值稅專用發(fā)票向乙方支付上述費用。否則甲方有權順延付款時間且不承擔違約責任。
甲方應將技術服務費匯入乙方指定的開戶行和賬號,乙方開戶銀行和賬號為:____________
戶名:____________
開戶銀行:____________
帳號:________________
第十條解決爭議方法
在履行本合同過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,確定提交南寧仲裁委員會仲裁。
第十一條不可抗力
凡因不可抗力導致各方不能依協(xié)議履行其義務時,雙方應協(xié)商確定是否部分履行、遲延履行或不履行,但不可抗力發(fā)生方必須及時告知協(xié)議對方,且在不可抗力事件發(fā)生后七日內提供由不可抗力事件發(fā)生地區(qū)有關政府部門出具的有效證明。如果當事人一方違約在先,在遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除其違約責任。
第十二條補充協(xié)議
本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與合同具有同等法律效力。
第十三條合同生效
本合同一式陸份,甲方持叁份,乙方持叁份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。
(以下無合同正文)
甲方:____________
法定代表人/委托代理人(簽名):____________
項目聯(lián)系人:____________
單位地址:_________
電話:____________
開戶名稱:____________
開戶銀行:____________
銀行帳號:____________
簽訂時間:________年______月______日
乙方:___________
法定代表人/委托代理人(簽名):____________
項目聯(lián)系人:____________
單位地址:_________
電話:____________
傳真:____________
開戶名稱:____________
開戶銀行:____________
銀行帳號:____________
簽訂時間:________年______月______日
驗收合同14
項 目 名 稱: 20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目
委 托 方(甲方): 石柱縣農業(yè)委員會
受 托 方(乙方):
簽 訂 地 點: 石柱縣農業(yè)委員會
簽 訂 日 期: 20xx年 月 日
委托方(甲方):石柱縣農業(yè)委員會
受托方(乙方):
本合同經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》與國家發(fā)改委、重慶市物價局的有關收費標準,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
第一條 甲方委托乙方獨立承擔“20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目”縣級驗收事宜,具體驗收內容以20xx年1月21日“采購第三方驗收20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目”驗收內容為準。
第二條 為保證乙方能順利開展項目驗收工作,甲方應協(xié)調項目實施業(yè)主積極配合乙方工作;甲方應為乙方驗收工作提供必要的工作條件,并指定專人負責聯(lián)絡;甲方應協(xié)助項目業(yè)主向乙方提供與項目驗收有關的基礎數(shù)據(jù)、圖紙資料、文字材料及相關附件等資料及竣工資料。提供的相關資料應真實、有效。
在不影響乙方正常開展工作的情況下,甲方有權就本合同的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。
第三條 甲方應支持乙方按照國家和地方有關項目管理、驗收規(guī)定開展驗收工作,讓乙方完成驗收工作具有公正性和科學性。
第四條 乙方應按國家和地方有關項目管理、驗收規(guī)定,組建由相關專業(yè)工程技術人員、財務人員及有關專家為成員的驗收組,按照項目驗收相關技術及質量要求,按時完成驗收工作,其成果內容應符合國家、地方的法律、法規(guī)要求與行業(yè)的.技術標準和要求。
第五條 驗收方式及成果
乙方應按甲方及項目相關驗收標準制定驗收方案,并嚴格按照驗收方案組織驗收工作,確保工程投資效益。項目驗收結束后,乙方應向甲方提供以下成果:
1、石柱縣20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目(三個項目)建設內容完成結果及完成投資匯總表。
2、石柱縣20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目(三個項目)建設內容完成量及完成投資詳細清單表。
3、編制《石柱縣20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目(三個項目)縣級驗收總結》。
4、向甲方提供《石柱縣20xx年市級特色效益農業(yè)資金項目(三個項目)縣級驗收報告及驗收意見》,所有資料一式5份。
第六條 本合同簽訂后,甲方按照單個項目的完成情況通知乙方進行驗收。在驗收前向乙方提供項目驗收所有必要的基礎資料,包括項目計劃資金批復文件、竣工資料等。乙方在收到資料后要認真核對資料的完整性和真實性,對資料不齊或對資料有異議的應及時提出,協(xié)助項目業(yè)主及時修改。確保在接到通知后20天內按時完成驗收工作,并向甲方提交驗收成果。
第七條 資料保密、保管要求
1、甲方提供給乙方的基礎資料,乙方必須保守秘密,不得提供給第三方。落實專人保管制度,防止資料丟失和損毀。驗收結束后提交成果時一并退還全部基礎資料。
2、乙方提交的項目驗收成果,必須保證不能侵犯第三人的權利,若侵犯第三人的權利,產生的一切后果由乙方承擔。
3、乙方提交的項目驗收成果,非經(jīng)甲方書面同意,不得向第三人提供。
第八條 本驗收工作為有償服務,經(jīng)甲乙雙方商定,由甲方支付給乙方驗收費 萬元(最高限價3.222萬元,大寫叁萬貳仟貳佰貳拾元整,正式合同以最終中標價為準)。
第九條 費用支付方式
1、本項目報酬:驗收費 萬元。
2、報酬分二次支付,支付進度詳見下表:
3、乙方的開戶銀行名稱及帳號
開戶銀行:
帳 號:
開 戶 名:
第十條 本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
第十一條 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效,未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):
單位名稱:
法人代表:
委托代理人:
乙方(蓋章):
單位名稱:
法人代表:
委托代理人:
20xx年 月 日
驗收合同15
【案情簡介】
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔,自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標的.物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
【驗收合同】相關文章:
工程完成驗收合同05-05
合同工程完工驗收07-01
驗收的報告03-18
申請驗收的報告06-23
驗收優(yōu)秀報告12-19
驗收報告02-04
驗收會議紀要03-23
申請項目驗收的請示06-23
申請項目驗收的報告06-23
驗收申請報告07-04