- 廣告制作的承攬合同 推薦度:
- 廣告牌制作承攬協(xié)議 推薦度:
- 廣告牌承攬制作協(xié)議 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬制作合同
隨著人們對法律的了解日益加深,我們用到合同的地方越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編幫大家整理的承攬制作合同,歡迎大家分享。
承攬制作合同1
委托方
承攬方 廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司 簽訂日期: 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.1 項目: 1.2 制作地點:
1.3 顏色、規(guī)格或材料: 按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿
為準;
1.4 起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2.1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2 結(jié)算方式和期限 合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的 2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 2 ‰,償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作,按未覆行部分廣告制作費的 2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰,償付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、 向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁; 2、 向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 兩 件,名稱 廣告制作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期:自 年 月日至 年月日終止。
承攬制作合同2
承攬人: (以下簡稱甲方)
定作人: (以下簡稱乙方)
因甲方系著名設(shè)計制作公司,具有充足之專業(yè)知識、技能及相關(guān)資格,可以制作高水準之設(shè)計;而甲方有意承攬本合同設(shè)計之制作,乙方亦同意將本合同設(shè)計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:
1.設(shè)計制作內(nèi)容
1.1設(shè)計名稱: ;
1.2設(shè)計類型: ;
1.3參數(shù)規(guī)格: ;
1.4具體費用: ;
1.5備 注: ;
2.質(zhì)量要求及標準
2.1本合同設(shè)計之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計之內(nèi)容,除乙方另有書面指示外,應(yīng)符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。
2.3乙方對設(shè)計內(nèi)容的其他要求: 。
3.交付時間、地點及驗收
3.1甲方應(yīng)于 年 月 日前完成本合同設(shè)計之全部制作(含 )并交付給乙方。
3.2交貨地點: 。
3.3本合同設(shè)計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式:乙方以 形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式
4.1費用總額含稅:RMB 元(大寫:人民幣 整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式: 。
4.3甲方賬戶如下:
開戶銀行: ;
戶 名: ;
賬 號: ;
4.4 甲方應(yīng)在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。
5.知識產(chǎn)權(quán)
5.1本合同設(shè)計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應(yīng)先行取得合法授權(quán),承擔相關(guān)授權(quán)費用,并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計應(yīng)以乙方為著作權(quán)人,乙方對本合同設(shè)計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應(yīng)負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應(yīng)負責賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利
6.1甲方制作本合同設(shè)計之過程,乙方有權(quán)派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應(yīng)對本合同設(shè)計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作,若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見,甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計制作完成后,乙方對本合同設(shè)計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見,甲方應(yīng)在 日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計工作,并根據(jù)甲方要求及時提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關(guān)設(shè)計費用。
7.違約責任
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計制作或制作之設(shè)計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應(yīng)向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設(shè)計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標識等,造成對侵權(quán)的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計內(nèi)容不符,且情況嚴重,乙方有權(quán)單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項,還應(yīng)承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的'損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止
8.1除本合同已約定情形外,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方亦有權(quán)解除本合同,并追究甲方違約責任:
8.1.1甲方提供的設(shè)計不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定,無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經(jīng)乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標識,構(gòu)成侵權(quán)的;
8.1.4 設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,無法修復的。
8.2 甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設(shè)計工作的,乙方應(yīng)支付全部費用,相關(guān)設(shè)計材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計工作的,乙方應(yīng)根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。
9.爭議管轄法院
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2 本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項
______
11.合同的生效
11.1 本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議。
11.2本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,自雙方蓋章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽約日期: 年 月 日
承攬制作合同3
甲方: 委托方代表:
乙方: 承攬方代表:
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負責廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限:
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結(jié)算和支付方式。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標準進行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認的相關(guān)單據(jù)為準。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的`廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
______年______月_______日
承攬制作合同4
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款:¥:元
其他相關(guān)費用:□送貨費元□安裝費元□測量、設(shè)計費:元
□其他費用:元
總計金額(大寫):佰拾萬仟佰拾元角¥:元(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,具體應(yīng)達到以下標準:
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設(shè)計
□承攬方設(shè)計
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求,在前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的,定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。
□定作方設(shè)計
1.定作方應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi),承攬方應(yīng)當進行檢查復核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時書面通知定作方;定作方應(yīng)當在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復。
3.承攬方進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理,應(yīng)當立即通知定作方;定作方應(yīng)當在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內(nèi),定作方應(yīng)支付%即人民幣(大寫)(¥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(¥元),定作方于驗收結(jié)束后天內(nèi)支付。
3.約定收款賬戶:
指定收款賬號:。
開戶行:。
戶名:。
四、轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間:年月日
2.交貨地點:。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單,驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應(yīng)予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期,在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理,并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權(quán)自行組織維修,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過十五天的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應(yīng)當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應(yīng)當按照要求加工,并承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過十五日的,承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時,定作方已經(jīng)支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的`輔助工作和準備工作,經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應(yīng)賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間:年月日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬制作合同5
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1 項目:
1.2項目內(nèi)容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關(guān)項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條 雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2 乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設(shè)施,乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的.臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
承攬制作合同6
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:
型廣告塔n座
2、工程地點:
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______《 》施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆(___色),工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸安裝。面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)
三、承包方式和造價:
《_______》型廣告塔n座,單價每座0000.00元(大寫:_____)合計人民幣____元,大寫:______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元(大寫:_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫:___元整)n座廣告塔共計____元(大寫:_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫:____元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負責與乙方結(jié)清余款?
五、工程期限為n天,其中加工配件n天,運輸n天,安裝n天
六、雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止?協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_元計,工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi),由乙方負責其電費,甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
。ǘ┮曳截熑
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/㎡(抗風設(shè)計值為n級)廣告塔質(zhì)保期為n年,保修期為n年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確系乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴重的'移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲?乙雙方協(xié)商解決?如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)?工程質(zhì)量達不到驗收標準,甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則:
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守?
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲乙雙方各持一份。
。ㄈ┙(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件,如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效?
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
。ㄉw章)(蓋章)
年月日
承攬制作合同7
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定經(jīng)友好協(xié)商,就戶外廣告制作事宜達成一致,簽訂本合同,共同遵守。
一 加工承攬項目名稱:
二 工程地點:
三 工程內(nèi)容
屋頂廣告牌為鋼結(jié)構(gòu),噴繪畫面,飛利浦外照燈,板面尺寸為長 米*高 米,門臉牌匾為鋁塑板板面,鐵字加霓虹燈,板面尺寸為長 米*高 米。
3.1 工程造價
(1)屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作施工費:¥ 元(人民幣大寫: 萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為:¥ 元(人民幣大寫: 元整)
3.2 施工日期:
屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時間為
3.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修一年。
四 付款方式
合同簽訂一周內(nèi)付40%即 ¥ 元(人民幣大寫: 元整) ;工程竣工驗收合格后另付50%即 ¥ 元(人民幣大寫: 元整) ;保修期滿后付10%即 ¥ 元(大寫: 元整) 。
五 質(zhì)量與驗收
5.1 乙方應(yīng)認真按照國家頒布的施工驗收規(guī)范及工程設(shè)計圖紙要求進行施工,接受甲方監(jiān)督,質(zhì)量驗收必須達到合格。
5.2 工程具備竣工驗收條件,雙方根據(jù)國家工程竣工有關(guān)規(guī)定進行驗收。
六、乙方責任
6.1 乙方應(yīng)按照甲方的質(zhì)量要求及時準確的完成承攬工作。
6.2 按約定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。嚴格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場達到建筑物無污染,現(xiàn)場無建筑垃圾。
6.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算,保修一年。
6.4 在霓虹燈正常使用情況下,出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知時,24小時內(nèi)維修,48小時內(nèi)及時修復。
6.5 在承攬制作期間,乙方有義務(wù)接受甲方的監(jiān)督和檢查。
七、違約責任
7.1 乙方在施工中,涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業(yè)時,應(yīng)采取嚴密的安全保護措施。若出現(xiàn)任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟財產(chǎn)損失,均由乙方單獨承擔責任,與甲方無關(guān)。
7.2 制作、設(shè)置過程、管理修繕、拆除過程中及發(fā)布期間,如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的.人身傷亡或財產(chǎn)損失的,不論乙方能否預(yù)知、是否盡到安全管理責任,乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償?shù)呢熑,與甲方無關(guān)。
7.3 甲乙雙方有任一方違反合同行為的,應(yīng)按合同總金額的1%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,如違約金不足彌補守約方損失的,違約方應(yīng)賠償對方的全部實際損失。
八、其他有關(guān)事項
8.1 合同簽署地:天津市南開區(qū)賓水西道333號萬豪大廈9層
8.2 如因不可抗力(包括自然災(zāi)害)、規(guī)劃、拆遷因素影響,須提前終止合同。雙方按實際發(fā)生時間結(jié)算,多退少補。
8.3 未盡事宜,雙方友好協(xié)商或簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4 因解釋、執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商解決不成時,雙方一致同意向合同簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。
8.5 合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
承攬制作合同8
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的'切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬制作合同9
合同編號:
合同簽訂地:
甲方(承攬方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
乙方(委托方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
鑒于:
乙方委托甲方加工如下機械設(shè)備:
合計金額(含稅):¥ 元(大寫:人民幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,在公平自愿、誠實信用的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量標準及驗收方式、保修期限條款
1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件執(zhí)行,機械設(shè)備生產(chǎn)完成后,由乙方在收到設(shè)備之日起 日內(nèi)按照約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件進行驗收,甲方派員協(xié)助安裝調(diào)試,若乙方認為產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,必須在貨物驗收之日起 日內(nèi)以書面的形式提出,如超過此期限未提出異議,則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。
2、乙方確認的收貨人為,職務(wù)為號碼為: ,收貨人驗收意見視為乙方的驗收意見。
3、甲方為設(shè)備提供但易損件除外)。
二、交貨時間及交貨方式、運輸費用的承擔
1、甲方應(yīng)在年月日前向乙方交貨。
2、乙方指定,甲方須將貨物運輸至:
3、雙方一致同意,甲方委托貨運公司進行運輸,貨物運輸至乙方指定的地點并交付給乙方之前,貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后,貨物毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、貨物運費由甲方承擔。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件:
四、定金及預(yù)付款條款
1、本合同簽訂后支付定金,若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的'先付款后提貨義務(wù),無權(quán)要求返還定金,合同履行完畢后,定金折抵定做款。
2、合同簽訂后日內(nèi),乙方預(yù)付人民幣幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準)作為預(yù)付款,?钣糜跈C械設(shè)備生產(chǎn)的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù),無權(quán)要求返還上述預(yù)付款。
五、貨款的結(jié)算、支付方式
乙方向甲方支付款項,必須匯入下列甲方指定的賬戶,非經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不能向任何單位或者個人支付款項:
開戶行:
賬戶名:
賬號:
甲方賬號發(fā)生更改的,應(yīng)提前 天書面通知乙方,因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時收到貨款的,責任由甲方承擔。
六、違約責任
1、甲方的違約責任:甲方未能按期交付定做物機械設(shè)備,必須按逾期交貨部分的價款總額的日萬分之 支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責任:
(1)乙方延遲支付約定的款項,甲方有權(quán)延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時間付款,每逾期一日,按日萬分之 支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期 個月不履行先付款后提貨的義務(wù),甲方有權(quán)變賣定作物,變賣價款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后,超過 個月不按約定支付約定的預(yù)付款,甲方有權(quán)單方解除合同并沒收定金;
(5)乙方應(yīng)及時驗收并做書面的收貨確認,乙方遲延驗收或不做書面收貨確認的,每遲延一日應(yīng)向甲方支付違約金人民幣 元(大寫:人民幣 元整,大小寫不一致的以大寫為準);遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過____日視為乙方無理拒收,甲方有權(quán)解除本合同,將貨物另行處置,已收取的定金和貨款不予退回。,
(6)若乙方未支付全部定做款,則定做物機械設(shè)備的所有權(quán)歸屬甲方,乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、轉(zhuǎn)移、變賣該機械設(shè)備,否則,乙方必須承擔相應(yīng)的責任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、其它事項
1、保修期間,乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。
2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò)方式,若有變動,必須另行通知,否則必須自行承擔責任。
甲方: 乙方: 電話號碼: 電話號碼: 傳真號: 傳真號: 郵箱號碼: 郵箱號碼:
3、本合同產(chǎn)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地的人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份,由雙方各執(zhí)壹份存檔;本合同未盡事宜,由雙方簽訂補充協(xié)議,其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設(shè)備清單、技術(shù)標準、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機械設(shè)備交接單為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
6、合同簽訂時,雙方必須相互交付營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復印件。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 委托代理人: 委托代理人: 時間: 年 月 日 時間: 年 月 日
承攬制作合同10
甲方:___________________
乙方:___________________
乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設(shè)計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、制作內(nèi)容與要求:上海漢沃展示設(shè)計有限公司為的設(shè)計與制作,詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負責在月日前完成產(chǎn)品設(shè)計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
六、制作費結(jié)算方法:
1、雙方協(xié)定的價格為人民幣,甲方在設(shè)計制作開始前,須支付預(yù)付款計50%人民幣___。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計整_______人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的`,甲方應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同,預(yù)付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權(quán)安排專人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款,每逾期一日,應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、_____費)及后續(xù)相關(guān)費用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經(jīng)雙方同意可向機關(guān)申請,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應(yīng)參照_____及設(shè)計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證:
乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證。具體為――電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外)本合同一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
甲方:___________________乙方:___________________
日期:___________________日期:___________________
承攬制作合同11
甲 方: (以下簡稱“甲方”) 乙 方: (以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。
一、 工程項目名稱:
二、 工程總金額: 大寫:
三、 施工要求
1、乙方負責設(shè)計、 施工、安裝 。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時,甲方須向乙方首付合同的50%,即待工程安裝完畢當日,其剩余款額計 人民幣,甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。
四、 權(quán)利與責任:
五、 乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現(xiàn),自按裝之日起半年內(nèi),乙方對以人為本 誠信務(wù)實戶外廣告牌出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者,乙方則不承擔責任:
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災(zāi)、水災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害。
注:如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工,對施工人員的`安全負全部責任,出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下,對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞,如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞,要負責賠償。
七、如出現(xiàn)糾紛,應(yīng)協(xié)商解決,若無法達成一致,訴訟至房山區(qū)人民法院。
八、承攬項目涉及著作權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、安裝場地權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等,概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字,蓋章即時生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
年 月 日
承攬制作合同12
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2制作地點:
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
材料:_____
尺寸:_____
數(shù)量:_____
單價(元):_____
總價(元):_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的'工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
承攬方
單位名稱(蓋章)廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
【承攬制作合同】相關(guān)文章:
制作承攬合同02-02
廣告制作承攬合同01-31
廣告制作的承攬合同02-20
制作承攬合同11篇02-04
制作承攬合同(11篇)02-04
承攬制作合同(精選12篇)01-10
承攬制作合同精選12篇01-22
模具加工制作承攬合同09-10
承攬制作合同12篇01-02